A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

Declaratoria de caducidad de un contrato de obra mientras se encuentra suspendido.

Tipo de Documento

Concepto

Documento

4201714000003612

Organización

Identificadores

Entidad

Colombia Compra Eficiente

Concepto

La suspensión del contrato que por regla general debe hacerse de mutuo acuerdo, implica que no pueden hacerse exigibles las obligaciones del mismo, es decir que no se puede ejecutar el contrato ni declararse la caducidad del mismo mientras persistan las circunstancias que llevaron a cabo dicha suspensión. LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:

1.         El Consejo de Estado ha establecido que: “La suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes, de modo que el principal efecto que se desprende de la suspensión es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido.”

2.         La Ley 80 de 1993 define la caducidad como aquella estipulación en virtud de la cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. Por lo tanto, no es posible declarar la caducidad del contrato mientras está suspendido, ya que en este periodo de tiempo no pueden hacerse exigibles las obligaciones contraídas por lo que no podrá efectuarse su incumplimiento.

Finalmente, es recomendable tener en cuenta que en relación a la suspensión del contrato el cómputo de días o meses faltantes por ejecución será el previsto por las partes para la fecha inicial de terminación del contrato, o el que posteriormente hayan acordado con ocasión de la prórroga de dicho plazo. Colombia Compra Eficiente sugiere que el acto que suspende el Proceso de Contratación contenga el respectivo término de suspensión el cual debe corresponder a un plazo cierto y razonable, con el fin de establecer la fecha de reanudación de la ejecución del contrato.  

Problema Jurídico

¿Una Entidad Estatal puede declarar la caducidad de un contrato de obra pública que fue suspendido hasta el cumplimiento de unas condiciones que a la fecha no se han efectuado?

Marco jurídico

Código Civil, artículo 1602. Ley 80 de 1993, artículo 14 numeral 2 y artículo 18. Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección tercera, Bogotá, D.C., 11 de abril de 2012, Consejero Ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera. Rad. 17343.

Fecha ejemplo

2017-08-28 21:15:00

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: 4201714000003612
Síntesis
Documentos
Declaratoria de caducidad de un contrato de obra mientras se encuentra suspendido. 
Normativa
S2 - Agente Virtual
+ - x
Hola, soy S2, el Agente Virtual de Colombia Compra Eficiente. ¿En qué puedo ayudarle?

Recomendaciones

En la parte superior encontrará dos pestañas, una contiene una lista de temas y en la otra aquellos que son más consultados.

Puede empezar a preguntar escribiendo su duda en el campo que está al final del chat.

Si desea una copia de la conversación, puede enviarla a su correo electrónico. En la parte inferior izquierda de la pantalla, encontrará un ícono que le permite hacer esa operación.

Términos y condiciones

Estimado usuario. Bienvenido a S2, Agente Virtual de Colombia Compra Eficiente. Antes de hacer uso de esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:

a. El propósito de S2 es resolver dudas sobre la aplicación general de las normas y las herramientas que Colombia Compra Eficiente ha desarrollado para el Sistema de Compra Pública. Las respuestas incorporadas en S2 son de carácter general y se producen de manera automática. Si usted tiene dudas concretas frente a las normas del Sistema de Compra Pública o sobre la operatividad de las plataformas SECOP I y SECOP II, le recomendamos enviarnos una consulta al siguiente link: (LINK PQRS).

b. Las respuestas de S2 tienen el alcance previsto en el numeral 5° del artículo 3° del Decreto 4170 de 2011. Los conceptos allí contenidos no son de carácter vinculante ni comprometen la responsabilidad de esta Entidad.
escribiendo

Accesos directos

Compra Pública Innovadora
Indicadores
Manuales, Guías y Pliegos Tipo
Mesa de Servicio
SECOP
Síntesis
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Cargando...